Дело N А41-31905/09
Резолютивная часть постановления объявлена 28 июля 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 03 августа 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Завирюха Л.В.,
судей Федосеевой Т.В., Плюшкова Д.И.
при участии в заседании:
от истца - извещен, не явился;
от ответчика - Фокеев А.А., дов. от 16.02.2010 N 36,
рассмотрев 28 июля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - ГУП МО "МОДЦ"
на решение от 14.12.2009
Арбитражного суда Московской области,
принятое судьей Кузнецовой О.Н.,
и на постановление от 23.04.2010
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Демидовой К.И., Диаковской Н.В., Ханашевичем С.К.,
по иску ООО "НПП Геокосмос-ГИС"
о взыскании долга и неустойки
к ГУП МО "МОДЦ"
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "НПП Геокосмос-ГИС" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд к государственному унитарному предприятию Московской области "Московский областной дорожный центр" (далее - дорожный центр) с иском о взыскании 39.293.036 руб. 60 коп. долга по договору субподряда от 15.08.2008 N А/М 50/296 и дополнению к договору от 10.02.2009 N 1 и 5.680.437 руб. 59 коп. неустойки за просрочку оплаты.
Решением Арбитражного суда Московской области от 14.12.2009 заявленные требования удовлетворены в полном объеме при выводе о недопустимости одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2010 решение оставлено без изменения.
Законность принятых по делу судебных актов проверяется судом кассационной инстанции в порядке статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе дорожного центра. Заявитель кассационной жалобы просит отменить решение и постановление как вынесенные при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушением норм материального права.
В заседании суда кассационной инстанции представитель дорожного центра поддержал доводы кассационной жалобы. ООО "НПП Геокосмос-ГИС", извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило. Отзыв на кассационную жалобу не поступил.
Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения арбитражным судом норм материального и процессуального права, кассационная инстанция установила следующее.
Отношения сторон регулируются договором субподряда от 15.08.2008 N А/М 50/296. По условиям договора общество (субподрядчик) обязалось выполнить в соответствии с Техническим заданием, в сроки, определенные Календарным планом работ, и с качеством, обеспечивающим получение положительного заключения Государственной экспертизы, работы по разработке технической документации по объекту: на подготовку документации на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Московской области для получения правоустанавливающих документов, в том числе: специальная топографическая инвентаризация дорог с составлением технических паспортов и комплекс землеустроительных работ.
Дополнением от 10.02.2009 N 1 к договору стороны изменили сроки выполнения работ и условия оплаты.
Суд установил, что в рамках договора и дополнения к нему истец выполнил субподрядные работы на общую сумму 51.293.036 руб. 60 коп. Указанное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела актами сдачи-приемки работ и актами передачи готовых материалов.
Поскольку дорожный центр принял выполненные работы без каких-либо замечаний относительно объема и качества, но не оплатил их, суд признал требования о взыскании долга правомерным и удовлетворил их за вычетом ранее перечисленной суммы аванса.
Довод дорожного центра относительно ненадлежащего качества выполненных работ исследовался арбитражным судом и признаны несостоятельным.
Согласно статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Пунктом 3.3. договора установлено, что акты сдачи-приемки работ должны быть подписаны дорожным центром в течение тридцати календарных дней с момента получения либо ответчик должен направить мотивированный отказ от их подписания.
Суд установил, что акты приемки выполненных работ подписаны дорожным центром без каких-либо замечаний
Доказательств, что дорожный центр на основании статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации обращался к субподрядчику с требованием устранить недостатки работ либо соразмерно уменьшить цену работ, в материалах дела не представлено. Претензия N 680 направлена ответчиком в адрес истца только 19.11.2009, то есть по истечении установленного пунктом 3.3. договора срока и после обращения ООО "НПП Геокосмос-ГИС" в арбитражный суд с настоящим иском.
Арбитражный суд правомерно не принял во внимание коллективное экспертное заключение N 19/в представленное дорожным центром, в подтверждение ненадлежащего качества выполненных субподрядных работ, поскольку оно составлено ответчиком в одностороннем порядке, перечня недостатков работ не содержит.
При таких обстоятельствах суд обоснованно не принял указанное экспертное заключение судом в качестве доказательства ненадлежащего выполнения субподрядных работ.
В силу части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с пунктом 5.7. договора субподряда при нарушении ответчиком сроков оплаты принятых работ дорожный центр выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по данному договору.
Проверив расчет неустойки, арбитражный суд признал его обоснованным и подтвержденным материалами дела.
Поскольку о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении неустойки дорожный центр не заявлял, суд удовлетворил требования о взыскании неустойки в полном объеме.
Между тем, суд не применил к рассматриваемым правоотношениям разъяснения, данные Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в Информационном письме от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса РФ" (далее - информационное письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 17) и не учел разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N 277-О, согласно которым гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
Сумма заявленной истцом неустойки вследствие установления в договоре высокого ее процента явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств. При изложенных обстоятельствах уменьшение размера неустойки производится арбитражным судом независимо от того, заявлялось ли такое ходатайство ответчиком.
Учитывая возможность решения вопроса о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой инстанции, согласно пункту 1 Информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 17, принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшает подлежащую уплате неустойку до 1.000.000 руб.
Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа
постановил:
решение Арбитражного суда Московской области от 14 декабря 2009 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2010 года по делу N А41-31905/09 в части взыскания неустойки изменить.
Взыскать с ГУП МО "МОДЦ" в пользу ООО "НПП Геокосмос-ГИС" 1.000.000 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты.
В остальной части решение и постановление оставить без изменения.
Председательствующий судья
Л.В.ЗАВИРЮХА
Судьи
Т.В.ФЕДОСЕЕВА
Д.И.ПЛЮШКОВ