Подрядчик отвечает только за виновное поведение

ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении № А33-5609/2012 от 17.12.2013 пояснил, что подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы только при наличии его вины.

ФАС указал, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основанием для начисления ответчику неустойки за нарушение сроков выполнения работ является не только сам факт нарушения сроков окончания работ, но и наличие вины подрядчика, наличие факта несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию в связи с нарушением сроков выполнения работ, а также надлежащее финансирование строительства заказчиком.