ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
Изменение сметы требует обязательного заключения дополнительного соглашения
ФАС подтвердил, что поскольку дополнительное соглашение об изменении стоимости договора и согласования новой сметы на дополнительные работы между сторонами не подписано, работы подлежат оплате по прежней смете.
Подрядчик в любом случае обязан сообщать о дополнительных работах
ФАС пояснил, что подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом.
ФАС Московского округа: Постановление № КГ-А40/6965-10 от 12.07.2010
Несоблюдение градостроительных норм влечет невозможность признания прав на постройку
ФАС пояснил, что разрешение вопроса о правомерности создания недвижимого имущества зависит от того, был ли предоставлен участок под строительство, получены ли разрешение на строительство и соблюдены ли при строительстве градостроительные нормы.
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А78-4577/2008 от 01.07.2010
Прямое указание на сроки работ в договоре может отсутствовать
ФАС Западно-Сибирского округа отклонил довод о том, что договор подряда в любом случае является незаключенным, если в нем не согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ.
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А45-959/2010 от 12.07.2010
Право обратить взыскание на предмет залога возникает в день неисполнения обязательства
ФАС подтвердил, что залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено.
Неустойка не может являться средством обогащения
ФАС Центрального округа пояснил, что неустойка по своей правовой природе носит компенсационный характер и не может являться средством извлечения прибыли и обогащения со стороны кредитора.
Суд вправе самостоятельно определить продажную цену имущества
ФАС указал, что принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем начальную продажную цену заложенного имущества/
ФАС Центрального округа: Постановление № А23-5680/09Г-19-280 от 02.07.2010
ФАС Центрального округа: Постановление № Ф10-2069/10 от 02.07.2010
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А03-18309/2009 от 06.07.2010
Требование, вытекающее из залога, не имеет самостоятельного значения
ФАС Западно-Сибирского округа пояснил, что удовлетворение требования, вытекающего из акцессорного обязательства возможно только после рассмотрения требования в отношении основного обязательства.
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А27-14930/2009 от 29.06.2010
Применяются ли к договорам купли-продажи породистых собак нормы, регулирующие племенное животноводство?
Применяются ли к договорам купли-продажи породистых собак, заключаемым между кинологическими клубами с целью их дальнейшего разведения, нормы, регулирующие племенное животноводство?
Цена госконтракта не может меняться в ходе его исполнения
ФАС Западно-Сибирского округа пояснил, что цена государственного или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Дополнительные работы могут выполняться за счет самого подрядчика
ФАС пояснил, что подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
Ошибочно перечисленные средства в любом случае являются неосновательным обогащением
ФАС отклонил довод о том, что неосновательного обогащения у ответчика за счет истца не возникло, так как учреждение ошибочно перечисленными денежными средствами не пользовалось и не распоряжалось.
Подписаны поправки в законодательство о концессионных соглашениях
Президент Медведев подписал ранее принятый закон, направленный на совершенствование законодательства о концессионных соглашениях.