ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
Подрядчик отвечает только за виновное поведение
ФАС пояснил, что подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы только при наличии его вины.
Заказчик вправе удержать неустойку из стоимости выполненных работ
ФАС подтвердил, что заказчик вправе удержать неустойку из стоимости выполненных работ.
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-3388/2013 от 16.12.2013
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-5609/2012 от 17.12.2013
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-5508/2013 от 19.12.2013
Суд обязан уменьшать необоснованно завышенную неустойку
ФАС подтвердил, что суд обязан устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера причиненного ущерба.
Подрядчик обязан предупреждать заказчика о невозможности завершения работы в оговоренный срок
ФАС пояснил, что подрядчик обязан предупреждать заказчика о независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-6156/2013 от 24.12.2013
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-6224/2013 от 24.12.2013
Цена муниципального контракта является твердой
ФАС подтвердил, что оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется строго по цене, установленной государственным или муниципальным контрактом.
Неустойка уменьшается в заявительном порядке
ФАС подтвердил, что поскольку вопрос об уменьшении неустойки не ставился, ее размер уменьшению не подлежит.
Акт сверки взаимных расчетов сам по себе не свидетельствует о поставке товара
ФАС подтвердил, что акт сверки взаимных расчетов между истцом и ответчиком не является достаточными и достоверным доказательством поставки товара.
Притворная сделка характеризуется несоответствием волеизъявления подлинной воле сторон
ФАС подтвердил, что сделка может быть признана ничтожной как притворная только в том случае, если обе стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять.
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А03-2663/2013 от 25.12.2013
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А03-7840/2013 от 25.12.2013
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А02-1633/2012 от 26.12.2013
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А02-539/2013 от 26.12.2013
Убытки взыскиваются лишь при противоправности действий ответчика
ФАС подтвердил, что в целях взыскания убытков истец должен подтвердить противоправность действий ответчика.
Противоречия и споры в судах по вопросу задатка
Можно ли оставить задаток в случае отмены сделки? Является ли денежная сумма, внесенная за недвижимость, задатком, или это аванс? Есть ли возможность взыскать с продавца квартиры задаток в двойном размере?