ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
Нарушение срока выполнения работ является достаточным основанием для расторжения контракта
ФАС подтвердил, что нарушение срока выполнения работ и неисполнение условий контракта в полном объеме является существенным нарушением контракта и влечет его расторжение и взыскание с исполнителя неустойки.
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-9232/2012 от 21.01.2013
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-9900/2012 от 21.01.2013
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-20599/2012 от 21.01.2013
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-4896/2012 от 22.01.2013
Долги учреждения не являются основанием для предъявления иска к собственнику его имущества
ФАС пояснил, что собственник имущества учреждения не может быть привлечен к ответственности без предъявления в суд искового требования к основному должнику.
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А27-8613/2012 от 17.01.2012
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-5565/2012 от 21.12.2012
Заказчик вправе требовать возврата неосвоенного подрядчиком аванса
ФАС подтвердил, что поскольку подрядчиком не было представлено доказательств возврата суммы перечисленного аванса либо выполнения работ по договору, суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований о взыскании аванса.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денежных средств
ФАС подтвердил, что поскольку спорные платежные поручения не содержали ссылки на договоры займа, суды обоснованно признали договоры займа незаключенными.
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А03-3291/2012 от 17.01.2012
ФАС Московского округа: Постановление № А40-22218/12-63-184 от 11.01.2012
Право на самовольную постройку может быть признано за лицом, не причастным к ее строительству
ФАС подтвердил, что право на самовольную постройку может быть признано за публично-правовым образованием, которое не является лицом, создавшим самовольную постройку.
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-5767/2012 от 21.12.2012
Неблагоприятные погодные условия не являются обстоятельством непреодолимой силы
ФАС пояснил, что довод ответчика о невозможности выполнить работы в установленный контрактом срок вследствие неблагоприятных погодных условий не является основанием для освобождения его от уплаты неустойки.
Понуждение к перезаключению договора безвозмездного пользования не допускается
ФАС подтвердил, что поскольку отношения между сторонами по договорам о предоставлении рыбопромыслового участка прекратили свое действие, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для обязания ответчика перезаключить договор.
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-6064/2012 от 21.12.2012
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-5878/2012 от 24.12.2012
Суд кассационной инстанции не вправе изменять размер взысканной неустойки
ФАС пояснил, что кассационная инстанция не наделена правом для переоценки обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанции, и оснований для увеличения размера неустойки и соответственно изменения решения судов, не имеется.
Подрядчик обязан извещать о завершении работ по договору
ФАС подтвердил, что поскольку подрядчик не известил ответчика о завершении работ по договору, не вызвал его для участия в приемке результата работ, актов о приемке работ не направил, спорные работы не подлежат оплате.
