ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
Подрядчик не вправе приостанавливать работы без обоснования причин
ФАС подтвердил, что при отсутствии доказательств, свидетельствующих о приостановлении ответчиком работ в связи с обстоятельствами, которые создают невозможность их завершения в срок, подрядчик не может быть признан невиновным в просрочке работ.
Оператор не обязан ограничивать доступ к интернету по заявлению абонента
ФАС отклонил довод о том, что уведомление абонентом провайдера о необходимости приостановления доступа в Интернет освобождает абонента от оплаты потребленных сверх запланированного объема услуг связи.
Суд не вправе произвольно уменьшать сумму неустойки
ФАС Поволжского округа подтвердил, что отсутствие доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, является достаточным основанием для отказа в уменьшении суммы неустойки.
ФАС Поволжского округа: Постановление № А65-11065/2012 от 20.12.2012
ФАС Поволжского округа: Постановление № А65-6785/2012 от 20.12.2012
ФАС Поволжского округа: Постановление № А72-2509/2012 от 20.12.2012
ФАС Поволжского округа: Постановление № А55-19903/2012 от 10.01.2013
Неосвоенный исполнителем аванс может быть признан неосновательным обогащением
ФАС подтвердил, что удерживаемый аванс, перечисленный подрядчику по договору, расторгнутому по причине нарушения им сроков выполнения работ, является неосновательным обогащением.
Подрядчик не отвечает за нарушение сроков выполнения работ по вине заказчика
ФАС отклонил довод о том, что нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по государственному контракту по причине внесения изменений в техническую документацию не освобождает его от обязанности оплатить неустойку.
ФАС Московского округа: Постановление № А40-22218/12-63-184 от 11.01.2013
ФАС Московского округа: Постановление № А40-6971/12-51-64 от 11.01.2013
Отмена поручения влечет возврат средств доверителя
ФАС подтвердил, что в случае отмены поручения поверенный должен возвратить полученные от доверителя средства в части, превышающей объем выполненных работ.
ФАС уточнил возможность подачи иска об устранении нарушений права
ФАС подтвердил, что иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, предъявленный к лицу, лишившемуся статуса собственника спорного имущества, удовлетворению не подлежит.
Подрядчик обязан возмещать расходы на устранение недостатков выполненных работ
ФАС Западно-Сибирского округа признал, что суд правомерно уменьшил стоимость выполненных работ на сумму устранения недостатков, пропорциональную договорной цене.
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А45-15363/2010 от 26.12.2012
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А46-8338/2012 от 26.12.2012
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А45-7962/2012 от 27.12.2012
Согласованные с заказчиком дополнительные работы подлежат оплате в полном объеме
ФАС пояснил, что отсутствие между сторонами письменного дополнительного соглашения к договору не является основанием для отказа подрядчику в оплате проведенных работ на объекте.
Действительность договора не зависит от факта внесения арендных платежей
ФАС пояснил, что факты внесения арендных платежей и принятие мер арендатора к переводу земельного участка из одной категории в другую, сами по себе не свидетельствуют о действительности договора, не соответствующего требованиям закона.
