ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении № А70-6552/2011 от 17.07.2012 подтвердил, что дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, выполненные подрядчиком без письменного согласования с заказчиком, оплате не подлежат.
ФАС отметил, что если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
Таким образом, поскольку истец не подтвердил согласование с заказчиком выполнения дополнительных работ и увеличения стоимости работ в рамках контракта, в удовлетворении заявленных истцом требовании судами первой и апелляционной инстанций отказано правомерно.
Ссылки по теме:
- Договор строительного подряда . Порядок бухгалтерского учета – Клерк.Ру, 28.06.12
- Некачественно выполненные работы не оплачиваются – Клерк.Ру, 26.06.12
- Подрядчик не вправе затягивать сроки выполнения работ – Клерк.Ру, 22.06.12
Сайты по теме:
Начать дискуссию