ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
ФАС Московского округа: Постановление № А41-61578/14 от 22.07.2015
Договор аренды может быть зарегистрирован без кадастрового паспорта объекта
Суд пояснил, что непредставление кадастрового паспорта на помещение не является основанием для отказа в регистрации договора аренды.
Подрядчик не может самостоятельно перенести сроки выполнения работ
Суд пояснил, что за самостоятельное изменение сроков выполнения работ подрядчик обязан уплатить неустойку.
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А42-5849/2014 от 13.07.2015
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-4005/15 от 14.07.2015
Работы, не согласованные с заказчиком, не оплачиваются
Суд пояснил, что подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы, обязан сообщить об этом заказчику.
Истребование имущества влечет прекращение ипотеки
Суд признал, что истребование имущества из незаконного владения (виндикация) является основанием для погашения записи об ипотеке.
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-4236/15 от 14.07.2015
ФАС Московского округа: Постановление № А40-181104/14 от 01.07.2015
Должник не несет ответственности за просрочку, допущенную кредитором
Суд признал, что поскольку заказчик не передал генподрядчику техническую документацию, генподрядчик не отвечает за просрочку выполнения работ.
Заказчик не вправе отказаться от оплаты принятых работ
Суд пояснил, что предъявление претензий к качеству принятой работы не освобождает от ее оплаты.
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-20653/2014 от 13.07.2015
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-26383/2014 от 13.07.2015
Взыскание неустойки не должно приводить к обогащению истца
Суд пояснил, что взыскание неустойки не должно быть средством неосновательного обогащения истца за счет ответчика.
Посторонние лица не могут требовать сноса самовольной постройки
Арбитражный суд Московского округа признал, что третье лицо не вправе требовать сноса самовольной постройки.
ФАС Московского округа: Постановление № А40-90629/14 от 14.07.2015
ФАС Московского округа: Постановление № А41-9911/14 от 14.07.2015
Получение товара без доверенности не позволяет отказаться от его оплаты
Суд пояснил, что получение товара без доверенности само по себе не является основанием для отказа от его оплаты.
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, не является ничтожной
Суд пояснил, что совершение сделки под влиянием заблуждения не влечет признание ее ничтожной.