ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
Подрядчик отвечает за нарушение промежуточных сроков выполнения работы
Суд пояснил, что за нарушение промежуточных сроков выполнения работы с подрядчика может быть взыскана неустойка.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/esOJRU7kKSuFP3dviq7jzePgWGWosRxBLe2gFowfJcU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k0NDIyXzk4/NzIuanBn.webp)
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-7045/14 от 28.11.2014
Неосвоенный аванс считается неосновательным обогащением
Суд пояснил, что полученный ответчиком и неосвоенный аванс является неосновательным обогащением, которое подлежит возврату.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/n4bzmw2OSDnp2Oe8JI26p0OCYhmVeNglnSGJerZn07Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMjc5XzUz/NDkuanBn.webp)
Неоговоренные в контракте работы не оплачиваются
Суд пояснил, что подрядчик, не проинформировавший заказчика о необходимости производства дополнительных работ, лишается права на их оплату.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/x65zQKBsgoKNgEsndp0OiiexAYMV6V5-wTc3ab4miG0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kyNTc5Xzc1/MDEuanBn.webp)
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А75-2774/2013 от 02.12.2014
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А45-22576/2013 от 03.12.2014
ФАС Западно-Сибирского округа: Постановление № А46-2387/2009 от 03.12.2014
Госдума не планирует запрещать круглые печати
Госдума намерена принять законопроект № 636191-6, который отменяет для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью обязанность иметь круглую печать.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/HSmUnqO7187RulDqwZ3_2s9jV8JqDRbsH2JzxIno7X4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k1NTAxXzky/NjYuanBn.webp)
ФАС Московского округа: Постановление № А40-20173/13-151-280 от 26.11.2014
Продажа публично размещенных акций до 1 сентября 2014 года освобождает АО от признака публичности
ЦБ РФ в своем письме напоминает, что Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ исключил с 1 сентября 2014 года из ГК РФ понятие типов акционерных обществ (открытые и закрытые).
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/PXS4mV_SlAGRvUx0K5Qy9SRCtgWcLyqV6qIGLrPBemA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzNDMwXzMz/MzcuanBn.webp)
Приемка работ не оформляется актом визуального обследования
Суд пояснил, что акт визуального обследования качества выполненных работ не является надлежащим доказательством нарушения сроков выполнения данных работ.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/yX4dsyIop6ahyvQiJdVM9mKYE1Oh3-PE6VuIj1LxLJM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k0OTAyXzc1/MzIuanBn.webp)
ЦБ РФ: Письмо № 06-52/9527 от 01.12.2014
Неполная оплата работ влечет взыскание пени
Суд подтвердил, что неполная оплата работ по договору влечет взыскание с заказчика неустойки.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/n4bzmw2OSDnp2Oe8JI26p0OCYhmVeNglnSGJerZn07Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMjc5XzUz/NDkuanBn.webp)
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-5941/2014 от 21.11.2014
Суд не может снизить неустойку по своей инициативе
Суд признал, что суд правомерно не снизил неустойку по собственной инициативе, поскольку ответчик при рассмотрении спора в суде первой инстанции не заявлял ходатайство о снижении неустойки.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/Kgj9pZp00bp16XIEGjfD8ySjk_p8g8enRd_7SmX7diE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k4MjA1MV85/NTgzLmpwZw.webp)
Частично выполненные проектные работы не оплачиваются
Суд подтвердил, что частично исполненный договор на выполнение проектно-изыскательских работ не порождает обязанности по оплате этих работ.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/ciwNd0IAo5FB85kgau9wNLdqbrapYp9ir4NkTzz6qgk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5OTE1XzI1/MDcuanBn.webp)
ВС РФ: как вернуть долг, выданный без расписки
Верховный Суд РФ разрешил спор в отношении возврата денежных средств, переведенных безналичным путем без оформления договора и расписки.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/drWwsq3lq4yGP03xTvTq-w-VKHc2uG4gdNQw_BotsNA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwNTczY29w/eV81MTUwLmpwZw.webp)
Договорная неустойка не может являться средством обогащения
Суд признал, что уменьшая размер договорной неустойки, суд обоснованно исходил из того, что размер взыскиваемой неустойки значительно превышает негативные имущественные последствия для истца в виде просрочки во внесении арендной платы.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/uPnFYE0Bm5x9iE4suSL9qTrrmZt0nYTWruGgiL15Ku4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k1NDgzY29w/eV8xOTE1LmpwZw.webp)
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А01-528/2014 от 18.11.2014
Выполнение работ с опозданием не освобождает от их оплаты
Суд отклонил довод о том, что задолженность перед подрядчиком не подлежит уплате, поскольку работы были сданы за пределами срока действия контракта.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/n4bzmw2OSDnp2Oe8JI26p0OCYhmVeNglnSGJerZn07Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMjc5XzUz/NDkuanBn.webp)