Статьи по теме «одностороннее расторжение договора»
При несвоевременном выполнении работ заказчик вправе расторгнуть договор
ФАС подтвердил, что достаточным основанием для расторжения муниципального контракта является нарушение со стороны подрядчика условий контракта, выразившихся в несвоевременном выполнении работ.
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-20479/2011 от 10.09.2012
Уведомление о необходимости выполнения работ не является досудебным урегулированием
ФАС пояснил, что направление уведомления о необходимости выполнения работ в полном объеме и возможности взыскания штрафной неустойки не свидетельствует о досудебном урегулировании спора.
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А63-42/2012 от 04.09.2012
При отсутствии документов, относящихся к товару, покупатель может отказаться от договора
ФАС подтвердил, что поскольку истцом не была выполнена обязанность по передаче относящихся к товару документов, довод о неправомерном неисполнении ответчиком обязательств по оплате товара подлежит отклонению.
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-19180/2011 от 22.08.2012
Договор управления многоквартирным домом может быть расторгнут в любое время
ФАС указал, что при одностороннем расторжении домовладельцами договора управления домом с управляющей организацией обязательства сторон прекращаются после уведомления компании о таком расторжении.
Лицо, требующее расторжения договора, обязано урегулировать спор во внесудебном порядке
ФАС подтвердил, что спор о расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком.
РСПП предлагает увольнять работников в упрощенном порядке
Комитет по рынку труда и кадровым стратегиям Российского союза промышленников и предпринимателей подготовил проект поправок в Трудовой кодекс, направленных на расширение полномочий работодателей и упрощение порядка увольнения работников.
Арендодатель не обязан обосновывать причины отказа от договора
ФАС отклонил довод заявителя жалобы о том, что односторонний отказ истца от договора аренды, заключенного на неопределенный срок, является злоупотреблением правом, совершенным с намерением нанести вред ответчику.
ФАС Центрального округа: Постановление № А62-7921/2011 от 23.07.2012
Собственники жилья вправе в любое время расторгнуть договор с управляющей компанией
ФАС отклонил довод о том, что право на односторонний отказ от исполнения договора управления жилым домом возникает у собственников помещений лишь при условии ненадлежащего исполнения управляющей организацией принятых на себя обязательств.
ФАС Центрального округа: Постановление № А09-5268/2011 от 16.07.2012
Договор управления многоквартирным домом может расторгаться во внесудебном порядке
ФАС подтвердил, что суды пришли к обоснованному выводу о наличии у ТСЖ права на односторонний отказ от договора управления многоквартирным домом и расторжение договора во внесудебном порядке.
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-2339/2012 от 16.07.2012
Переход прав на сданное в аренду имущество не расторгает договор
ФАС пояснил, что переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А32-9253/2011 от 27.07.2012
Подрядчик не вправе затягивать сроки выполнения работ
ФАС подтвердил, что заказчик правомерно расторг договор в связи с неисполнением подрядчиком работ в сроки, предусмотренные договором.
ФАС Волго-Вятского округа: Постановление № А43-13633/2011 от 23.07.2012
Невнесение арендной платы более двух раз подряд грозит расторжением договора
ФАС подтвердил, что ввиду наличия просрочки арендатором оплаты аренды в сроки, установленные договором, в размере более двухмесячной арендной платы, суды обоснованно удовлетворили требования истца о расторжении договора аренды и возврате имущества.