ГК РФ
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между отдельными гражданами.
Подрядчик обязан информировать о невозможности исполнения договора
Суд пояснил, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок.
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-62749/2013 от 17.11.2014
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-62329/2013 от 17.11.2014
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-46933/2013 от 17.11.2014
Журналисты не вправе распространять слухи
Суд подтвердил, что непроверенная журналистами информация о нарушении истцом законодательства является порочащей.
Продление договора оформляется дополнительным соглашением
Суд пояснил, что продление срока реализации инвестиционного проекта требует заключения дополнительного соглашения к договору.
ФАС Московского округа: Постановление № А40-81354/13-12-414 от 12.11.2014
ФАС Московского округа: Постановление № А40-28401/14 от 12.11.2014
ФАС Московского округа: Постановление № А41-63619/13 от 12.11.2014
Подрядчик не отвечает за просрочку, возникшую по вине заказчика
Суд подтвердил, что поскольку заказчик своевременно не исполнил обязанность по передаче подрядчику предусмотренных материалов и оборудования, подрядчик не отвечает за просрочку своих обязательств.
Подачи заявления недостоточно для снижения неустойки
Суд признал, что суды, учитывая компенсационную природу неустойки, которая способствует обеспечению баланса интересов, при отсутствии доказательств чрезмерности неустойки обоснованно не усмотрели оснований для ее уменьшения.
Заказчик может отказаться от приемки некачественной работы
Суд подтвердил, что при некачественном выполнении работ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-6670/14 от 07.11.2014
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-6272/14 от 07.11.2014
Неустойка может быть удержана из стоимости работ
Суд отклонил довод о том, что у заказчика отсутствует право на удержание неустойки из стоимости работ, нельзя согласиться.
Продавец не отвечает за недостатки товара, возникшие по вине покупателя
Суд подтвердил, что продавец не отвечает за недостатки продукции, вызванные ее неправильной эксплуатацией.
ФАС Центрального округа: Постановление № А14-1988/2014 от 07.11.2014
ФАС Центрального округа: Постановление № А23-423/2012 от 07.11.2014
Возникновение неосновательного обогащения не определяется моментом направления иска
Суд отклонил довод о том, что заявитель узнал о факте неосновательного обогащения (или должен был узнать) только с момента получения от истца претензии либо иска.
